国产激情久久久久影院小草_国产91高跟丝袜_99精品视频99_三级真人片在线观看

承攬的合同

時間:2023-02-23 10:08:46 合同范本 我要投稿

承攬的合同(精選15篇)

  隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,合同的地位越來越不容忽視,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?下面是小編幫大家整理的承攬的合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

承攬的合同(精選15篇)

承攬的合同1

  簽訂日期:__________年____月____日

  承攬方(全稱):__________________

  定作方(全稱):__________________

  經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。

  1.品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期

  品名:

  規(guī)格:

  單位:

  數量:

  單價:

  金額分期:

  交(收)貨數量:

  超欠幅度:____________%

  月總金額:(大寫)____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元____角____分

  2.質量標準、驗收方法及地點:__________________________________________

  3.原材料來源及互利方法:______________________________________________

  4.交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:__________________________________

  5.貨款結算時間及方法:________________________________________________

  6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:________________________________

  7.違約責任:__________________________________________________________

  8.其他:______________________________________________________________

  9.不可抗力:____________________________________________________________

  10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。

  11.本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。

  12.本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份_______________________________________

  13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

  承攬人:(蓋章)

  法人委托書號碼:

  營業(yè)執(zhí)照號碼定作人:

  法人委托書號碼:

  營業(yè)執(zhí)照號碼承攬人:

  法定代表人:

  開戶銀行:

  帳號:

  電話號碼:

  電掛:

  住址:

  定作人:(蓋章)

  法定代表人:

  開戶銀行:

  帳號:

  電話號碼:

  電掛:

  住址:

  20xx年x月x日

承攬的合同2

  委托單位(甲方):

  承攬單位(乙方):

  為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經友好協商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

  一、工程概況

  1.工程名稱:__________________________________。

  2.工程地點:__________________________________ 。

  3.承包范圍:參見合同附件之預算表。

  4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________ 種承包方式:

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;

  (3)承包人包工、發(fā)包人包料。

  5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:

  (1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;

  (2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).

  6.施工圖紙經甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

  施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。

  7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。

  二、施工時間

  工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。

  三、甲方工作

  1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。

  2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

  3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

  4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。

  5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。

  6、按照約定的期限支付工程費,依據規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

  四、乙方工作

  1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

  2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。

  3. 未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

  4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。

  5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。

  6. 嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。

  7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現場的設施和工程成品進行保護。

  五、驗收和標準

  1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙作為驗收標準。

  2.定作方應當按合同規(guī)定的'期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

  六、工程款付款方式如下:

  付款時間

  付款百分比

  金額

  七、違約責任:

  1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

  3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。

  八、質保期

  乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現裝修質量問題,乙方負責維修。

  九、其他:

  1、本合同一式 份,

  2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

  3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經協商一致后,可簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。

  4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協商解決,如協商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

  委托方(甲方): 承攬單位(乙方):

  代表人: 代表人:

  簽約日期: 簽約日期:

承攬的合同3

  訂做方(以下簡稱需方):

  承攬方(以下簡稱供方):

  訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  一、 標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)

  品名 規(guī)格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注

  箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量

  總計

  總金額(大寫) 柒萬柒仟元整

  二、 技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;

  三、 質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業(yè)相關規(guī)范要求,并配合甲方的監(jiān)督檢查;

  四、 交貨地點:供方廠內驗收交貨;

  五、 交貨時間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。

  六、 計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;

  七、 結算方式:合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標的.物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。

  八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。

  九、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

  十、 本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。

  十一、 違約責任:由違約方負責;

  十二、 解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;

  十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

  十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。

  訂 做 方 :

  承 攬 方 :

  單位:

  單位:

  法定代理人:

  法定代理人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  電 話:

  電 話:

  開戶行:

  戶 名:

  帳 號:

  卡 號:

  郵 編:

  郵 編:

  簽訂時間:

承攬的合同4

  甲方:________________乙方:________________

  身份證號:________________身份證號:________________

  在平等自愿的基礎上,甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修,經協商甲、乙雙方達成以下協議:

  一、裝修施工地點:江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)中街村1號

  二、工程內容:

  1、內粉:地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。

  2、外粉:前方墻貼磚,院壩貼瓷磚,其余三方跨水泥漿。

  二、承包方式:包工不包料,水電由甲方提供。

  三、乙方為單包工的方式承攬裝修,承攬裝修單價為:每1個大平方82元(捌拾貳元整)。

  四、乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系,以確保工程質量和工期。

  五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術,以及自行聘請技術工人,并由乙方對安全事故承擔全面責任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔任何責任,也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的`安全防護措施,如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負責。

  六、本合同簽訂后工程不得轉包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

  七、本合同一式二份,雙方各持一份,均具有同等法律效力。

  甲方:________________

  乙方:________________

  日期:________________

承攬的合同5

  委托方:

  承攬方:

  簽訂日期:_______年_______月_______日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。

  第一條廣告承攬要求

  1.1項目:

  1.2制作地點:

  1.3顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿為準;

  1.4起訖時間、日期:

  第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費2.1廣告制作與安裝費

  乙方按甲方要求進行加工制作。

  2.2結算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付______%合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。

  第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收

  第四條違約責任。

  4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的______%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2‰,償付違約金。

  4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的______%,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的'2‰,償付違約金。

  4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

  第五條糾紛解決方式

  發(fā)生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。

  1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

  2、向______當地人民法院起訴。

  第六條附則。

  6.1本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。

  6.2本合同有效期:自______年月______日至______年______月______日終止。

  委托方:

  承攬方:

承攬的合同6

  甲方:

  乙方:

  地址:

  地址:

  傳真:

  傳真:

  電話:

  電話:

  聯絡人:

  部門:

  聯絡人:

  部門:

  根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:

  第一條:工程名稱:______________(下稱“本工程”或“工程”)

  第二條:工程地點:

  第三條:工程范圍:______________(詳如本合同圖說附件一)

  第四條:工程期限:本工程的開工日期為_______年_______月_______日(下稱“開工日”),并自開工日起計_______個日歷天內完成并通過甲方驗收。

  第五條:工程總價:人民幣______________元

  第六條:付款辦法

  6.1乙方銀行賬戶:

  戶名:

  銀行名稱:

  賬號:

  6.2本合同總貨款按下列約定支付:

  簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的_______%,即人民幣_______;

  熱回器及水泵到工地,甲方應付乙方總工程款的_______%,即人民幣_______;

  工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的_______%,即人民幣_______;

  工程全部完工并經甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之_______%,即人民幣_______。

  6.3保修金條款

  本工程不需要繳納保修金。

  乙方同意工程總價之_______%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。

  本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。

  6.4經乙方申請,甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款,七日內核對保修金,并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。

  6.5乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。

  第七條:工程價款

  7.1本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。

  7.2乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。

  第八條:圖說附件

  8.1本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經甲方認可者均為本合同的內容,對雙方具有法律上約束力。

  8.2乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經檢視工程地點,已充分了解工程位置現狀及地質等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。

  8.3如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。

  8.4乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

  8.5圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。

  8.6圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

  8.7第8.1款所述的所有相關數據,乙方應妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。

 。ū緱l中關于圖書附件的約定要注意:1、認真核實工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明;2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意8。1中“經甲方認可者均為本合同內容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)

  第九條:工程及材料監(jiān)理

  9.1乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協調,并接受其指導監(jiān)督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。

  9.2履行本合同之一切工程材料,應經甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗,如檢驗結果為不合格,乙方應立刻調換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。

  9.3甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質量進行檢查。

  9.4乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。

  第十條:工程變更

  10.1本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內,但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。

  10.2甲方認為工程有變更的必要時,一經通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。

  10.3乙方于工程開始執(zhí)行后,應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方,經甲方同意后,方可變更。

  第十一條:履行進度

  11.1乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。

  11.2乙方應在第四條開工日前三日內,提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。

  11.3乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。

  11.4凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工,乙方不得拒絕。

 。ù藯l約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協商,盡量減輕我方責任和成本)

  第十二條:施工管理

  12.1乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者,統(tǒng)歸乙方負責賠償。

  12.2乙方應派富有工程經驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。

  12.3乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內,予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。

  12.4乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。

  12.5本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。

  12.6本工程經甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。

  12.7凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協調合作的義務;如因工作不能協調,而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。

  12.8本工程在未經甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。

 。ㄒ曳揭勒毡竞贤s定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7日內作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)

  12.9乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害,應負損害賠償責任。

  12.10乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。

  12.11乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。

  12.12乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。

  12.13乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。

  12.14如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內驗收者,甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的`施工。

  12.15乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。

  12.16乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。

  第十三條:工程驗收

  工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。

  第十四條:品質條款

  14.1乙方應當保證有承包本工程之資質,并取得所有相關許可證照。

  14.2乙方必須實施工程品質管理制度,符合國家工程品質管理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質量檢驗評定標準。

  14.3乙方應設專門負責的工程品質管理組織,其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。

  14.4乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后,方得根據工程進度表及圖說附件等相關數據,提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建,如在限期內未完成,甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。

  14.5乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。

  14.6乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。

  第十五條:違約罰款

  乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之_______計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。

 。1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務的,每逾期一日應按照工程總價仟分之_______計算,給付乙方違約金,此項違約金如不足以賠償乙方損失的,乙方仍應負責清償;

 。2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日_______元向乙方計付損失費用;

 。3、如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)

  第十六條:保修期限

  甲方有權要求乙方另行簽訂保修協議,乙方應按照保修協議提供保修服務。如未另行簽訂保修協議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期_______年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為_______年,供熱與供冷系統(tǒng),為_______個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為_______年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。

  第十七條:工程保險

  乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下:

  本工程未約定保險條款。

  本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方;并應協助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。

  第十八條:稅捐條款

  因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。

  第十九條:解約條款

  19.1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:

  19.1.1乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。

  19.1.2乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。

  19.1.3違反本合同任何條款規(guī)定,經甲方限期改正而未改正者。

  19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。

  19.1.5乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。

  19.2如本合同經甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現場,并于甲方通知后,五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。

  19.3如本合同經甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內負責賠償。

  (如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)

  第二十條:不得轉讓條款

  20.1乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經甲方書面同意者,不在此限。

  20.2乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者:

  20.2.1由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。

  20.2.2一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。

  第二十一條:合同期限

  本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。

  第二十二條:管轄條款

  甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協商解決,如協商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。

 。ㄈ缂追綘I業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)

  第二十三條:通知條款

  23.1雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。

  23.2接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。

  23.3本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

  第二十四條:附則

  投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。

  立合同人:

  甲方:

  乙方:

  有權簽字人:

  有權簽字人:

  _______年_______月_______日

  _______年_______月_______日

承攬的合同7

  經甲___________

  乙____________

  雙方協商,簽訂本合同,共同信守。

  品(材料)名:

  規(guī)格:

  型號:

  單位數量:

  單價:

  金額:

  交貨日期:

  超欠幅度:

  貨款共計人民幣(大寫)___________________________________________________

  1.質量標準:____________________________________________________________

  2.交貨(運輸)辦法及地點:______________________________________________

  3.質量檢驗及驗收辦法:__________________________________________________

  4.包裝要求及費用負擔:__________________________________________________

  5.結算辦法及期限:______________________________________________________

  6.原材料供應辦法:______________________________________________________

  7.其他:________________________________________________________________

  違約責任:

  第一點:甲方承擔

  (1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失________

 。2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。

  (3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。

  (4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

 。5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

 。6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

 。7)錯填到貨地點或接貨人的信息,應承擔因此造成的損失。

  (8)其他_________________________________________________________________

  第二點:乙方承擔

 。1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。

 。2)未按合同規(guī)定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。

 。3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的`費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。

 。4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

 。5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

 。6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

  (7)其他:

  本合同一式______份。

  有效期自________年____月____日到________年____月____日止。

承攬的合同8

  合同編號:_____________

  甲方:___________________

  乙方:___________________

  法定代表人:_____________

  法定代表人:_____________

  聯系電話:_______________

  聯系電話:_______________

  定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質量要求

  第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量

  1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

  2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

  第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

  1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

  3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

  第五條價款或酬金

  價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

  第六條驗收標準和方法

  1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點

  1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執(zhí)行。

  2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負擔

  第九條運輸辦法及費用負擔

  第十條結算方式及期限

  第十一條其他約定

  第十二條承攬方的違約責任

  一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

  七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

  十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條定作方的違約責任

  一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的.,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力

  在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理

  加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成的,向長春仲裁委員會申請仲裁。

  本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

  甲方(蓋章):_____________

  乙方(蓋章)________________

  授權代理人(簽字):_______

  授權代理人(簽字):___________

  住址:_____________________

  住址:______________________

  聯系電話:_________________

  聯系電話:__________________

  開戶銀行:_________________

  開戶銀行:__________________

  賬號:_____________________

  賬號:______________________

  _________年____月____日

  _________年______月____日

  簽訂地點:__________________

  簽訂地點:__________________

承攬的合同9

  建設單位:(以下簡稱發(fā)包方):

  法定代表人:

  地址:

  開戶銀行:

  帳號:

  施工單位:(以下簡稱承包方):

  法定代表人:

  地址:

  開戶銀行:

  帳號:

  雙方經充分協商,達成如下協議:

  第一條 工程名稱:

  第二條 工程地點:

  第三條 建筑面積:

  第四條 工程價款及付款方法:

  第五條 工程期限(開工、竣工時間)

  第六條 工程質量標準

  第七條 承包形式及材料設備供應

  第八條 發(fā)包方義務:

  1、開工前______天,發(fā)包方給承包方施工圖一式______份,并做到“三通一平”;

  辦好施工許可證。(發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作,另行簽訂協議執(zhí)行)

  2、按協議分工,開工前______天發(fā)包方辦好材料供應并交承包方簽認。

  3、負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,

  負責監(jiān)督工程質量。

  4、按協議負責按期撥款。

  第九條 承包方義務:

  1、按協議分工負責材料供應。

  2、編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前_____天交發(fā)包方一式_____份。

  3、按施工圖負責組織施工,按期竣工。

  4、竣工后,_______天內按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。

  5、保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。

  第十條 其它約定:

  1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務;不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的要求完成安裝任務。

  2、承包方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,發(fā)包方不承擔賠償責任。雙方確認:發(fā)包方對承包方的定作、指示或者選任均無過失。

  3、承包方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經發(fā)包方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。

  4、承包方得以發(fā)包方未支付報酬為由,對發(fā)包方的'器械進行留置。

  5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應協商解決,協商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。

  6、本合同一式兩份,發(fā)包方、承包方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。

  第十一條 附表及其他具有合同效力的文件。

  發(fā)包方:(蓋章)

  簽約日期:______年_____月_____日

  承包方:(蓋章)

  簽約日期:______年_____月_____日

承攬的合同10

  第一部分 合同協議書

  發(fā)包人(全稱)

  承包人(全稱)

  依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信原則,合同雙方就_____ 項目工程總承包事宜經協商一致,訂立本合同。

  一、工程概況

  工程名稱:

  工程地點:

  工程承包范圍:

  二、主要技術來源

  三、主要日期

  合同期限(絕對日期或相對日期):

  施工期限(絕對日期或相對日期):

  (其中:竣工日期(絕對日期或相對日期):)

  四、工程質量標準

  工程質量標準:

  五、合同價格和付款貨幣

  合同價格為人民幣(大寫): 元。

  除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外,合同價格不作調整。

  六、本協議書中有關詞語的含義與合同通用條款中賦予的定義與解釋相同。

  七、合同生效

  合同訂立時間:年 月 日

  合同訂立地點:

  本合同在以下條件滿足之后生效:_____________________

  發(fā)包人:承包人:

 。ü禄蚝贤瑢S谜拢ü禄蚝贤瑢S谜拢

  法定代表人或其授權代表:法定代表人或其授權代表:

 。ê炞郑 (簽字)

  工商注冊住所:工商注冊住所:

  企業(yè)代碼:企業(yè)代碼:

  郵政編碼: 郵政編碼:

  法定代表人: 法定代表人:

  授權代表: 授權代表:

  電 話: 電 話:

  傳 真: 傳 真:

  電子郵箱:電子郵箱:

  開戶銀行: 開戶銀行:

  賬 號: 賬 號:

  第二部分 通用條款

  第1條 一般規(guī)定

  1.1 定義與解釋

  1.1.1 通用條款,指根據法律、行政法規(guī)的規(guī)定,合同當事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款,由本文件第1條至第20條組成。

  1.1.2 專用條款,指根據工程總承包項目的實際,對通用條款進行補充、修改和完善,并同意共同遵守的條款。

  1.1.3 工程總承包,指承包人受業(yè)主委托,按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工(含竣工試驗)、試運行等實行全過程或設計與其他階段的工程承包。

  1.1.4 發(fā)包人,指在合同協議書中約定的,被稱為發(fā)包人的當事人,包括其合法繼承人和經許可的受讓人。

  1.1.5 承包人,指在合同協議書中約定的,被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當事人,包括其合法繼承人。

  1.1.6 分包人,指接受承包人根據合同約定對外分包的部分工程或服務的,并具有相應資格的法人或其他組織。

  1.1.7 發(fā)包人代表,指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。

  1.1.8 監(jiān)理人,指發(fā)包人委托的具有相應資質的工程監(jiān)理單位。

  1.1.9 工程總監(jiān),指由監(jiān)理人授權、負責履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。

  1.1.10 項目經理,指承包人按照合同約定任命的負責履行合同的代表。

  1.1.11 永久性工程,指承包人根據合同約定,進行設計、施工、竣工試驗、竣工后試驗和(或)試運行考核并交付發(fā)包人進行生產操作或使用的工程。

  1.1.12 單項工程,指專用條件中列明的具有某項獨立功能的工程單元,是永久性工程的組成部分。

  1.1.13 臨時性工程,指為實施、完成永久性工程及修補任何質量缺陷,在現場所需搭建的臨時建筑物、構筑物,不構成永久性工程實體的工程。

  1.1.14 現場或場地,指合同約定的用于承包人現場辦公、居住、設備材料部件存放、施工機具、設施存放和工程實施的任何地點。

  1.1.15 項目基礎資料,指發(fā)包人提供給承包人的經有關部門對項目批準或核準的文件、報告(選廠報告、資源報告、勘察報告)、資料(氣象、水文、地質)、協議(燃料、水、電、氣、運輸)和有關數據等,設計所須的基礎資料。

  1.1.16 現場障礙資料,指發(fā)包人為承包人完成設計、進行現場施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構筑物、須受保護的古建筑、古樹木等坐標方位、數據和其他情況的資料。

  1.1.17 設計階段,指規(guī)劃設計、總體設計、初步設計、技術設計和施工圖設計等階段。

  1.1.18 工程物資,設計文件規(guī)定的并構成永久性工程實體的'設備、材料和部件,及竣工后試驗所需的材料等。

  1.1.19 施工,指承包人把設計文件轉化為工程的過程,包括土建、安裝和竣工試驗等作業(yè)。

  1.1.20 竣工試驗,指工程的土建、安裝完工后,工程或(和)單項工程被業(yè)主接收前由承包商負責進行的試驗。

  1.1.21 施工竣工,指工程已按合同約定和設計要求完成土建、安裝,并通過竣工試驗。

  1.1.22 工程接收,指工程或(和)單項工程通過竣工試驗后,為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進入崗位進行竣工后試驗、試運行準備,由承包人與發(fā)包人進行工程交接,并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書的過程。

  1.1.23 竣工后試驗,指工程被發(fā)包人接收后,按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗、或在發(fā)包人組織領導下并由承包人指導進行工程的功能試驗。

  1.1.24 試運行考核,指根據合同約定,在工程完成竣工試驗后,由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領導下由承包人指導下進行的包括合同目標考核驗收在內的全部試驗。

  1.1.25 考核驗收證書,指試運行考核的全部試驗完成并被驗收后,由發(fā)包人簽發(fā)的驗收證書。

  1.1.26 工程竣工驗收,指承包人接到考核驗收證書、完成掃尾工程和缺陷修復,并按合同約定提交竣工驗收報告、竣工資料、竣工結算資料,由發(fā)包人組織的工程結算與驗收。

  1.1.27 項目進度計劃,指自合同生效之日起,按合同約定的工程全部實施階段(包括:設計、采購、施工、竣工試驗、工程接收、竣工后試驗至試運行考核各階段的)或合同約定的若干實施階段的時間計劃安排。

  1.1.28施工開工日期,指合同協議書中約定的,承包人開始現場施工的絕對日期或相對日期。

  1.1.29 竣工日期,指合同協議書中約定的,由承包人完成工程施工(含竣工試驗)的絕對日期或相對日期,包括按合同約定的任何延長日期。

  1.1.30 變更,指發(fā)包人書面通知或書面批準的,對工程所作的任何更改。

  1.1.31 合同價格,指合同協議書中約定的、承包人進行設計、采購、施工、竣工試驗、竣工后試驗和服務等工作的價款。

  1.1.32 合同價格調整,指依據合同約定需要增減的費用而對合同價格進行的相應調整。

  1.1.33 合同總價,指根據合同約定,經調整后的合同價格。

  1.1.34 預付款,是指根據合同約定,由發(fā)包人預先支付給承包人的款項。

  1.1.35 工程進度款,指發(fā)包人根據合同約定的支付內容、支付條件,分期向承包人支付的設計、采購和施工的進度款,及竣工后試驗的服務費等款項。

  1.1.36 工程質量保修責任書,指依據有關質量保修的法律規(guī)定,發(fā)包人與承包人簽訂的質量保修責任書。

  1.1.37 書面形式,指合同書、信件和數據電文等可以有形地表現所載內容的形式。數據電文包括:電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件。

  1.1.38 違約責任,指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所須承擔的責任。

  1.1.39 不可抗力,指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

  1.1.40 根據本合同工程的特點,補充約定的其他定義。

  1.1.41條款標題不能作為合同解釋的依據。

  1.2 合同文件

  1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:

  (1)本合同協議書

 。2)中標通知書

  (3)投標書及其附件

 。4)本合同專用條款

  (5)本合同通用條款

 。6)標準、規(guī)范及有關技術文件

 。7)設計文件、資料和圖紙

 。8)構成合同組成部分的其他文件。

  雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀要、備忘錄、補充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構成本合同的組成部分。

  1.2.2當合同文件的條款內容含糊不清或不相一致,并且不能依據合同約定的解釋順序闡述清楚時,在不影響工程正常進行的情況下,由當事人協商解決,

  也可采納監(jiān)理人的解釋。當事人經協商未能達成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的,根據16.3款關于爭議和裁決的約定解決。

  1.2.3合同中的條款標題僅為閱讀方便,不作為對合同條款進行解釋的依據。

  1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點均指相應事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿為條件,則起算點為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當日。“工作日”指除中國法定節(jié)假日之外的其他公歷日。

  1.3 語言文字

  合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和說明。合同當事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時,漢語為優(yōu)先解釋和說明本合同的主導語言。

  在少數民族地區(qū),當事人可以約定使用少數民族語言編寫、解釋和說明本合同文件。

  1.4 適用法律

  本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。

  1.5 標準、規(guī)范

  1.5.1 適用于本工程的國家標準規(guī)范、或(和)行業(yè)標準規(guī)范、或(和)工程所在地方的標準規(guī)范、或(和)企業(yè)標準規(guī)范的名稱(或編號),在專用條款中約定。

  1.5.2 發(fā)包人使用國外標準、規(guī)范的,負責提供原文版本和中文譯本,并在專用條款中約定提供的標準、規(guī)范的名稱、份數和時間。

  1.5.3 沒有相應成文規(guī)定的標準、規(guī)范時,由發(fā)包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術要求,承包人按約定的時間和技術要求提出實施方法,經發(fā)包人認可后執(zhí)行。承包人需要對實施方法進行研發(fā)試驗的,或須對施工人員進行特殊培訓的,另行簽訂協議作為本合同附件,其費用由發(fā)包人承擔。

  1.5.4 遵守合同約定的標準規(guī)范進行設計、采購、加工和施工,任何一方不得改變國家強制性標準規(guī)范的規(guī)定。

  1.5.5發(fā)包人有權按照合同和適用法律規(guī)定的標準規(guī)范,對承包人的設計、實施提出安全、質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。

  1.6 遵守法律

  1.6.1 在履行合同期間,國家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開工批準或施工許可證、工程質量監(jiān)督手續(xù),及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等,發(fā)包人負責協調與有關部門和單位的關系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費用增加、進度延誤時,發(fā)包人按承包人實際增加的合理費用給予賠償,竣工日期相應順延。

  1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進行設計、采購、加工、施工、竣工試驗和竣工后試驗,并承擔質量保修責任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等,保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的,承包人按發(fā)包人的實際增加的合理費用給予賠償?⒐と掌谘诱`,由承包人負責。

  1.6.3 承包人按時向所雇傭人員發(fā)放工資,為其辦理人身保險,并繳納相關稅費。

承攬的合同11

  合同編號:_____________

  定作人:________________________

  承攬人:________________________

  簽訂地點:______________________

  簽訂時間:________年____月____日

  第一條 承攬項目、數量、報酬及支付期限

  項目名稱及內容

  計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫): (注:空格如不夠用,可以另接)

  第二條 技術標準、質量要求:_____________________________

  第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:____________

  第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:___________________________

  第五條 承攬人使用的'材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________

  第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________

  第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________

  第八條 結算方法及期限:_______________________________________

  第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。

  第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

  第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。

  第十二條 違約責任:______________________________

  第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:

 。ㄒ唬┨峤 ________________仲裁委員會仲裁;

 。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。

  第十四條 其他約定事項:________________________________________

  定作人

  定作人(章):住所:法定代表人:居民身份證號碼:委托代理人:電話:開戶銀行:賬號:郵政編碼:承攬人承攬人(章):鑒(公)證意見:鑒(公)證機關(章)經辦人:年 月 日 監(jiān)制部門:____________ 印制單位:___________

承攬的合同12

  甲方:________

  地址:________

  傳真:________

  電話:________

  乙方:________空調工程有限公司

  地址:________

  傳真:________

  電話:________

  聯絡人:________

  部門:________

  聯絡人:________

  部門:________

  根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:

  第一條:工程名稱:________(下稱“本工程”或“工程”)

  第二條:工程地點:

  第三條:工程范圍:________(詳如本合同圖說附件一)

  第四條:工程期限:本工程的開工日期為年月日(下稱“開工日”),并自開工日起計6、0個日歷天內完成并通過甲方驗收。

  第五條:工程總價:人民幣

  第六條:付款辦法

  1、乙方銀行賬戶:________

  戶名:________

  銀行名稱:________

  賬號:________

  2、本合同總貨款按下列約定支付:

  簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的30%,即人民幣;

  熱回器及水泵到工地,甲方應付乙方總工程款的40%,即人民幣;

  工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的15%,即人民幣

  工程全部完工并經甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之12%,即人民幣。

  3、保修金條款

  本工程不需要繳納保修金。

  乙方同意工程總價之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。

  本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。

  4、經乙方申請,甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款,七日內核對保修金,并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。

  5、乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。

  第七條:工程價款

  1、本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。

  2、乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。

  第八條:圖說附件

  1、本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經甲方認可者均為本合同的內容,對雙方具有法律上約束力。

  2、乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經檢視工程地點,已充分了解工程位置現狀及地質等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。

  3、如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。

  4、乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。

  5、圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。

  6、圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。

  7、第1款所述的所有相關數據,乙方應妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。

  本條中關于圖書附件的約定要注意:

  1、認真核實工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說明;

  2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的.圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意1中“經甲方認可者均為本合同內容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)

  第九條:工程及材料監(jiān)理

  1、乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協調,并接受其指導監(jiān)督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。

  2、履行本合同之一切工程材料,應經甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗,如檢驗結果為不合格,乙方應立刻調換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。

  3、甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質量進行檢查。

  4、乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。

  第十條:工程變更

  1、本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內,但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。

  2、甲方認為工程有變更的必要時,一經通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。

  3、乙方于工程開始執(zhí)行后,應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方,經甲方同意后,方可變更。

  第十一條:履行進度

  1、乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。

  2、乙方應在第四條開工日前三日內,提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。

  3、乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。

  4、凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數及設備趕工,乙方不得拒絕。

 。ù藯l約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協商,盡量減輕我方責任和成本)

  第十二條:施工管理

  1、乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產者,統(tǒng)歸乙方負責賠償。

  2、乙方應派富有工程經驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。

  3、乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內,予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。

  4、乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。

  5、本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經甲方事前書面同意不得移出工程地點。

  6、本工程經甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。

  7、凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協調合作的義務;如因工作不能協調,而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。

  8、本工程在未經甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。

  (乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7、日內作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)

  9、乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產上的損害,應負損害賠償責任。

  10、乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。

  11、乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。

  12、乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。

  13、乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。

  14、如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內驗收者,甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。

  15、乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。

  16、乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。

  第十三條:工程驗收

  工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經政府有關部門檢驗的,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。

  第十四條:品質條款

  11、乙方應當保證有承包本工程之資質,并取得所有相關許可證照。

  12、乙方必須實施工程品質管理制度,符合國家工程品質管理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質量檢驗評定標準。

  13、乙方應設專門負責的工程品質管理組織,其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。

  14、乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后,方得根據工程進度表及圖說附件等相關數據,提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建,如在限期內未完成,甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。

  15、乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。

  16、乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。

  第十五條:違約罰款

  乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。

  (1、甲方如違反本合同約定之任何付款義務的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付乙方違約金,此項違約金如不足以賠償乙方損失的,乙方仍應負責清償;

  (2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日元向乙方計付損失費用;

 。ㄈ缂追阶兏蛟黾庸こ谭秶⒐こ塘康,甲乙雙方除另行協商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)

  第十六條:保修期限

  甲方有權要求乙方另行簽訂保修協議,乙方應按照保修協議提供保修服務。如未另行簽訂保修協議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。

  第十七條:工程保險

  乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下:

  本工程未約定保險條款。

  本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現場、拍照留存、及時通知甲方;并應協助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。

  第十八條:稅捐條款

  因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。

  第十九條:解約條款

  1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:

  1、乙方有破產之虞、進行破產或破產和解的程序。

  2、乙方有轉移資產、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。

  3、違反本合同任何條款規(guī)定,經甲方限期改正而未改正者。

  4、工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。

  5、乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。

  2、如本合同經甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現場,并于甲方通知后,五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。

  3、如本合同經甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內負責賠償。

 。ㄈ缫蚣追窖舆t支付任何應支付款項超過日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)

  第二十條:不得轉讓條款

  1、乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經甲方書面同意者,不在此限。

  2、乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者:

  3、由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。

  4、一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。

  第二十一條:合同期限

  本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。

  第二十二條:管轄條款

  甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協商解決,如協商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。

 。ㄈ缂追綘I業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)

  第二十三條:通知條款

  1、雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。

  2、接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。

  3、本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。

  第二十四條:附則

  投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。

  立合同人:________

  甲方:________

  有權簽字人:________

  ________年________月________日

  乙方:________

  有權簽字人:________

  ________年________月________日

承攬的合同13

  甲方:

  法定代表人:

  職務:

  聯系方式:

  身份證件:

  乙方:

  法定代表人:

  職務:

  聯系方式:

  身份證件:

  經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜,甲乙雙方自愿達成如下約定條款:

  一、承攬工程概況:

  1、承攬工程地址:

  2、工程承包總面積____:,每平方米價款____元,工程總價款計____元。

  3、承包方式:承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。

  二、甲乙雙方的權利義務:

  1、乙方按照承攬標的.物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。

  2、如在防水保溫工程運作中,發(fā)現屋面不完整,乙方有權要求甲方及時處理,如延誤工期,其后果由甲方負責。

  三、工程款支付方式:

  1、經甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積____平方米,每平方米____元。

  2、所承攬的防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經甲方驗收合格,把余下費用全部一次結清。

  四、違約責任:

  甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果,由甲方承擔。

  五、其他

  1、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協商解決,或另行補充約定。

  2、本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  ____年___月___日____年___月___日

承攬的合同14

  簽訂地點:

  簽訂時間: 年 月 日

  定作方(甲方):

  承攬方(乙方):

  按照《_____》的有關規(guī)定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:

  一、項目概況

  1、項目名稱:

  2、項目地點:

  二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數量、單價、總價

  序號 貨物名稱 規(guī)格 數量 單價:元/m2 備注

  1 鋼質防火門 甲級

  2 乙級

  3 丙級

  合計:(樘)?O_________元/?O=元。

  114樘/363.06?O

  金額(大寫): (不含稅)

  注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數量結算。

  三、交貨日期:

  根據現場進度交貨。

  四、交貨地點:

  工地現場。

  五、技術質量要求:

  1、產品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20_________。

  2、產品保證通過消防部門驗收。

  六、承包方式:

  含運輸及安裝。

  七、付款方式:

  1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的`%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期結束結清。

  八、售后服務承諾

 。裕

  九、違約責任

  1、按《_____》的相關規(guī)定執(zhí)行。

  十、爭議的解決方式

  本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。

  十一、附則

  本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  法定代表人:

  法定代表人:

  代理人:

  代理人:

  電話:

  電話:

  年 月 日

  年 月 日

承攬的合同15

  甲方: (以下簡稱“甲方”)________乙方:(以下簡稱“乙方”)________

  甲、乙雙方經友好協商,本著互利、平等、公平、自愿相互守信的原則,達成一致。遵循《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國廣告法》及有關規(guī)定,就乙方為甲方制作事宜,簽定合同,以期共同遵守。

  一、工程項目名稱:________

  二、工程總金額:________大寫:________

  三、施工要求

  1、乙方負責設計、施工、安裝。

  2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時,甲方須向乙方首付合同的'50%,即待工程安裝完畢當日,其剩余款額計人民幣,甲方須向乙方一次付清。

  四、支付方式:甲方向乙方支付貨款用支票或現金須將款項支付給持有乙方蓋章的《收款單》的乙方職員。

  五、權利與責任:

  六、乙方按固定工藝程序制作,如有特殊要求,合同須直接體現,自按裝之日起半年內,乙方對以人為本誠信務實戶外廣告牌出現的質量問題負責免費更換、維修。如發(fā)生下列情況者,乙方則不承擔責任:

  1、甲方由于操作不當或人為損壞;

  2、用戶自行拆卸、檢查;

  3、不可抗力如雷擊、火災、水災、地震及其他自然災害。

  注:如發(fā)生以上情節(jié)之一所造成損壞,由乙方維修,甲方需負擔維修需費用。

  七、乙方要保證安全施工,對施工人員的安全負全部責任,出現一切傷亡、工傷等事故所產生的后果由乙方承擔。乙方在保證安全施工的前提下,對甲方的建筑物不得進行嚴重損壞,如乙方在施工時對甲方的建筑物進行嚴重損壞,要負責賠償。

  八、如出現糾紛,應協商解決,若無法達成一致,訴訟至房山區(qū)人民法院。

  九、承攬項目涉及著作權、肖像權、專利權、安裝場地權、廣告發(fā)布權等,概由甲方承擔一切法律責任。

  十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字,蓋章即時生效。

  甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________

  _________年_________月_________日

【承攬的合同】相關文章:

承攬的合同10-21

承攬合同12-21

承攬的合同10-13

關于承攬合同01-27

建筑承攬合同02-06

工程承攬的合同12-01

有關承攬合同07-21

廣告承攬合同04-15

房屋承攬合同04-19

承攬的合同【精】03-03