承攬的合同【精】
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的類型越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編精心整理的承攬的合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
承攬的合同1
訂立合同雙方：
建設單位：________（以下簡稱發(fā)包方）
施工單位：________（以下簡稱承包方）
雙方經充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱：________
第二條：工程地點：________
第三條：________
第四條：安裝費用及付款方法：安裝費為10元/塊，共計：____元
乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格后，甲方在三日內將工程款余額全部付清。
第五條：工程期限（____年____月____日——____年____月____日）
第六條：工程質量標準：以甲乙雙方共同看過的樣品為標準
第七條：承包形式及材料設備供應：甲方負責將所有材料設備運至施工地點，指定房頂，乙方負責房頂?shù)亩伟徇\.
第八條：發(fā)包方義務：
1、甲方給乙方施工圖一式1份。
2、按協(xié)議分工，甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質量。
4、按協(xié)議負責按期撥款。
5、負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條：承包方義務
1、按協(xié)議分工負責材料保管。
2、施工組織和施工人員形象。
3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4、負責安裝太陽能板的支架，太陽能板，太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協(xié)助電工進行電線連接工作。
5、保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6、負責施工過程中及竣工后的現(xiàn)場清理工作。
第十條：違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣3000元，如提前完工，甲方獎勵乙方3000元。
第十一條：安全施工
施工期間，乙方必須按安全生產的相關規(guī)定執(zhí)行，防止質量事故、安全事故或火災事故的'發(fā)生。由于乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關。
第十二條：本合同正本2份，承包方、發(fā)包方各一份，
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：（蓋章）________
承包方：（蓋章）________
法定代表人：_____
法定代表人：______
身份證號：________
身份證號：________
地址：________
地址：_________
開戶銀行：______
開戶銀行：_______
帳號：________
帳號：_________
簽約日期：____年__月__日
承攬的合同2
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物｜規(guī)格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計
合計人民幣金額（大寫）：
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料｜規(guī)格｜計量
數(shù)量｜質量｜提供日期｜消耗定額
名稱｜型號｜單位
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的.技術標準、質量要求：
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內答復。
第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項：
定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：
定作人（章）：承攬人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）
賬號：賬號：經辦人：
郵政編碼：郵政編碼：年月日
監(jiān)制部門：印制單位：
承攬的合同3
簽訂日期：__________年____月____日
承攬方（全稱）：__________________
定作方（全稱）：__________________
經雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1．品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
品名：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
單價：
金額分期：
交（收）貨數(shù)量：
超欠幅度：____________%
月總金額：（大寫）____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元____角____分
2．質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________
3．原材料來源及互利方法：______________________________________________
4．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________
5．貨款結算時間及方法：________________________________________________
6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________
7．違約責任：__________________________________________________________
8．其他：______________________________________________________________
9．不可抗力：____________________________________________________________
10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12．本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份_______________________________________
13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人：（蓋章）
法人委托書號碼：
營業(yè)執(zhí)照號碼定作人：
法人委托書號碼：
營業(yè)執(zhí)照號碼承攬人：
法定代表人：
開戶銀行：
帳號：
電話號碼：
電掛：
住址：
定作人：（蓋章）
法定代表人：
開戶銀行：
帳號：
電話號碼：
電掛：
住址：
20xx年x月x日
承攬的合同4
甲方：________
乙方：________
簽訂條款如下：
1．產品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
產品名稱：________型號：________規(guī)模：________單位數(shù)量：________單價：________（元）總價金額：________交貨日期：________及數(shù)量：________合計：________人民幣（大寫）
2．交貨辦法
�。�1）交貨地點：_______________________________________________________
�。�2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3．付款辦法：
貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據(jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4．驗收辦法：
乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5．附則
�。�1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。
（2）在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
�。�3）本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
�。�4）本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
（5）貨物運達站____________________________
�。�6）收貨人________________________________
（7）合同糾紛的處理________________________甲及代表人：（簽字蓋章）______乙及代表人：（簽字蓋章）________
開戶銀行：____________________開戶銀行：______________________
帳號：________________________帳號：__________________________
電話：________________________電話：__________________________
簽訂日期：______年____月____日
承攬的合同5
合同編號：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位數(shù)量工作量（工時）報酬交付期限單價金額合計人民幣金額（大寫）： （注：空格如不夠用，可以另接）
第二條 技術標準、質量要求：_____________________________
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：____________
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________
第六條 定作人（是／否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成�？梢越挥傻谌送瓿傻�.工作是：____________________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________
第八條 結算方法及期限：_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是／否）可以留置工作成果。
第十二條 違約責任：______________________________
第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤� ________________仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十四條 其他約定事項：________________________________________
定作人
定作人（章）：住所：法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：電話：開戶銀行：賬號：郵政編碼：承攬人承攬人（章）：鑒（公）證意見：鑒（公）證機關（章）經辦人：年 月 日 監(jiān)制部門：____________ 印制單位：___________
承攬的合同6
訂立合同雙方：
建設單位：大慶市讓胡路區(qū)欣亞航設計室（以下簡稱發(fā)包方）
施工單位：（以下簡稱承包方）
雙方經充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱：大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)太陽能組件安裝工程
第二條：工程地點：黑龍江省大慶市
第三條：太陽能板數(shù)量：
第四條：安裝費用及付款方法：安裝費為10元/塊，共計：元
乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格后，甲方在三日內將工程款余額全部付清。
第五條：工程期限（20xx年8、月22日——20xx年9月3日）
第六條：工程質量標準：以甲乙雙方共同看過的樣品為標準
第七條：承包形式及材料設備供應：甲方負責將所有材料設備運至施工地點，指定房頂，乙方負責房頂?shù)亩伟徇\。
第八條：發(fā)包方義務：
甲方給乙方施工圖一式1份。
2、按協(xié)議分工，甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質量。
按協(xié)議負責按期撥款。
負責乙方人員的`伙食費用。指定食堂。
第九條：承包方義務
按協(xié)議分工負責材料保管。
2、施工組織和施工人員形象。
按施工圖負責組織施工，按期竣工。
負責安裝太陽能板的支架，太陽能板，太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協(xié)助電工進行電線連接工作。
保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6、、負責施工過程中及竣工后的現(xiàn)場清理工作。
第十條：違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣3000元，如提前完工，甲方獎勵乙方3000元。
第十一條：安全施工
施工期間，乙方必須按安全生產的相關規(guī)定執(zhí)行，防止質量事故、安全事故或火災事故的發(fā)生。由于乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關。
第十二條：本合同正本2份，承包方、發(fā)包方各一份，
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：（蓋章）________
法定代表人：______
身份證號：_______
地址：_________
開戶銀行：______
帳號：_________
承包方：（蓋章）________
法定代表人：_____
身份證號：________
地址：________
開戶銀行：_______
帳號：________
簽約日期：____年__月__日
承攬的合同7
委托單位（甲方）：______
承攬單位（乙方）：______
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________________________。
2、工程地點：__________________________________ 。
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
�。�1）承包人包工、包料；
�。�2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；
�。�3）承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
（1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
�。�2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內）、
6、施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________元整，大寫金額：________元整（附報價清單）。
二、施工時間
工程期限________日，時間自________起至________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的.有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間：______
付款百分比：______
金額：______
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式______份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方（甲方）：______承攬單位（乙方）：______
代表人：______代表人：______
簽約日期：______簽約日期：______
承攬的合同8
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)
定作方:_______________有限責任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱：_______________
a、承攬項目名稱：_______________
b、承攬項目地點：_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式：包工不包料。
e、承攬價格：
以實際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質量標準：
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質量：按照防水工程施工規(guī)范，結合本公司專業(yè)技術工程質量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據(jù)定作方的`要求而定。
8、安全施工條例：
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：_______________承攬方：_______________
定作方代表：___________承攬方代表：_______________
_______________年_______________月_______________日
承攬的合同9
甲方：______
乙方（承攬方）：______
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》關于承攬合同的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議：
一、承攬方式：乙方承攬甲方______住房（具體工種）。
二、施工地點：
三、住房結構、戶型及面積：
四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。
五、質保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質量合格后，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用于修繕。
六、施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。
七、施工期限：自合同簽訂之日起至______年______月______日止。
八、甲方的權利義務
（一）甲方的權利
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。
�。ǘ┘追降牧x務
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權利義務
�。ㄒ唬┮曳降臋嗬�
1、在驗收合格后，要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
�。ǘ┮曳降牧x務
1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發(fā)生，由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生，由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關系，不存在雇傭關系。
5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的.糾紛與甲方無關。
6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。
8、房屋驗收后，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。
十、違約責任
由于施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同組成部分。
甲方：______乙方：______
______年______月______日______年______月______日
承攬的合同10
合同編號：
委托方：（以下稱甲方）
承接方：（以下稱乙方）
簽約地點：
施工地點：
簽約時間：年月日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
合同總金額為人民幣：（rmb：）
合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
付款：
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。
設備進度款：
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣（rmb）。
工程結算付款：
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的`____%，即人民幣（rmb）。
最終驗收付款：
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。
其它事項
4、合同雙方責任
�。�1）甲方責任：
按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
安排好貨物在工地的倉儲設施。
協(xié)調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
�。�2）乙方責任：
按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
確保所提供的設備材料與質量相符。
向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
�。�1）安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
�。�2）在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：乙方：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
簽約代表：簽約代表：
指定聯(lián)絡人員：指定聯(lián)絡人員：
簽定日期：___________
承攬的合同11
委托方：_____
承接方：______
簽訂地點：______
簽訂日期：______年______月______日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、1項目（制作）
1、2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1、3發(fā)布地點或形式：
1、4顏色：
1、5規(guī)格或材料：
1、6刊播次數(shù)、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2、1費用
本次活動總金額為________，（大寫________元整）
2、2結算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
________。
第四條：違約責任
4、1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4、2承攬方不能完成合同規(guī)定的.工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4、3其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（2）項規(guī)定辦理。
1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2、向連云港市當?shù)豞_____人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
________。
第七條：附則
________。
本合同有效期自______年______月______日生效至______年______月______日終止。
委托方：______承攬方：______
單位名稱（蓋章）：______單位名稱（蓋章）：______
地址：______地址：______
委托代理人：______委托代理人：______
電話：______電話：______
承攬的合同12
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）
經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
定做產品：
品名___________
規(guī)格型號___________
單位___________
數(shù)量___________
單價___________
價款或酬金___________
１．產品的質量、包裝、加工方法：
２．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量：
３．履行的期限、地點和方式：
�。矗炇諛藴屎头椒ǎ�
�。担Y算方式：
�。叮`約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（１）承攬方的'違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____％或酬金總額____的違約金。
�。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部
分酬金____％的違約金。
�。罚p方約定的其它條款：
�。福陨蠗l款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
�。梗竞贤瑘�(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
�。保埃竞贤皇絖___份，正本雙方各執(zhí)____份。
１１．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
�。保玻竞贤炗喨掌冢篲___年____月____日
定作方：____ 承攬方：____
法定代表人：____ 法定代表人：____
____年____月____日
承攬的合同13
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方平等協(xié)商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協(xié)議，具體事宜如下：
一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程
二、工程內容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。
三、工程造價(含建安發(fā)票)：叁拾伍萬元整(350000.00)
四、結算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現(xiàn)場后付30%預付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收。
六、工程責任：
1.施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的`一切損失由乙方負責;
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬的合同14
建設單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位：_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)
第六條：工程質量標準
第七條：承包形式及材料設備供應
第八條：發(fā)包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”;
辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，
負責監(jiān)督工程質量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
5.……
第九條：承包方義務
乙方負責：
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6.……
第十條：違約責任及獎勵條款
第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、
______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章)
承包方：(蓋章)
法定代表人：_____
法定代表人：______
地址：________
地址：_________
開戶銀行：______
開戶銀行：_______
帳號：________
帳號：_________
簽約日期：____年__月__日
承攬的合同15
承攬方：
地址：
電話：
定作方：
地址：
電話：
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：
�。�2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的.，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（ ）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。
定作方：
代表人：
______年____月____日
承攬方：
代表人：
______年____月____日
【承攬的合同】相關文章：
承攬合同02-24
承攬合同12-21
承攬的合同05-31
有關承攬合同03-05
承攬加工合同11-27
安裝承攬合同02-22
關于承攬合同01-30
加工承攬合同02-26
（經典）加工承攬合同03-07
定做承攬合同03-12