- 裝飾合同 推薦度:
- 家庭裝飾合同 推薦度:
- 裝飾工程合同 推薦度:
- 裝飾維修合同 推薦度:
- 簡易的裝飾工程合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
精選裝飾合同匯編8篇
隨著法律知識的普及,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么制定合同書有什么需要注意的呢?以下是小編收集整理的裝飾合同8篇,希望能夠幫助到大家。
裝飾合同 篇1
住所:
身份證號:
電話:
承包人(乙方):
住所:
施工隊負責人:
電話:
身份證號:
木工負責人:
電話:
身份證號:
油漆工負責人:
電話:
身份證號:
瓦工負責人:
電話:
身份證號:
水電工負責人:
電話:
身份證號:
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點:上海市浦東新區(qū)蘭城路115弄42號502室
第2條、工程內(nèi)容及做法(1)餐廳背景、酒柜、吊頂制作;(2)客廳電視背景、裝飾柜、吊頂制作;(3)過道吊頂、過道背景制作;(4)儲藏柜、側(cè)臥衣柜、主臥衣柜、書房書柜、書房寫字臺、側(cè)衛(wèi)臺盆柜制作;(5)主臥觀景臺制作;(6)套內(nèi)所有窗套、門套的制作;(7)衛(wèi)生間、廚房、南北陽臺瓷磚的沾帖;(8)室內(nèi)門、門鎖等的安裝;(9)室內(nèi)水、電、燈等強弱電的布控、安裝;(10)室內(nèi)龍骨、地板的鋪設(shè)與安裝;(11)室內(nèi)墻面、家具、窗門套涂料、油漆粉刷(含墻面底漆);(12)其他相關(guān)業(yè)務。(詳細尺寸參照設(shè)計圖紙聯(lián)系實際而定)
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:(1)承包人包工、部分包料(水泥、黃沙等部分輔料),發(fā)包人提供部分材料(木料、家電、電線、水管、扣板等);(2)在承包人提供的有關(guān)工程文件(家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表、家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表和施工圖紙)中,應對由發(fā)包人提供的材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等要素給予明確的規(guī)定。(3)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-5%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導致發(fā)包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質(zhì)量等責任由承包人承擔相關(guān)費用。(4)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質(zhì)量保修期限的'限制。
第4條、工程期限_______天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_______日。
第5條、合同價款:本合同工程總?cè)斯べM為(大寫):__________________元(詳見附表2:家庭居室裝飾裝修工程報價單),優(yōu)惠額度 ;最終實際人工費總額:12000.00元,大寫:壹萬貳千元人民幣整(發(fā)生變更也不予修正)。
第二部分 工程監(jiān)理
第6條、若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三部分 施工圖紙
第7條、發(fā)包人不委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙由甲方自行提供,一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
第四部分 發(fā)包人義務
第8條、開工前_______天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第9條、提供施工期間的水源、電源;
第10條、負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
第11條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù);
第12條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
第13條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進暢⒖⒐ぱ槭鍘
第五部分 承包人義務。
第14條、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
第15條、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定;
第16條、保護好發(fā)包人提供的左右材料、家電的安全,并保證原居室室內(nèi)上、下水管道的暢通;
第17條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)暢
第六部分 工程變更。
第18條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(費用不再另行增加)。
第七部分 材料的提供。
第19條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè) 設(shè)備(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
第20條、由承包人提供的材料、設(shè)備(承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八部分 工期延誤。
第21條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:(1)工程量變化和設(shè)計變更;(2)不可抗力;(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
第22條、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
第23條、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
第24條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九部分 質(zhì)量標準。
第25條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現(xiàn)行「上海市住宅裝飾裝修驗收標準」:(詳見附件1:上海市住宅裝飾裝修驗收標準)。
第26條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定、擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第十部分 工程驗收和保修
第27條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收:(1)__________________________________________;(2)__________________________________________;(3)__________________________________________;(4)____________________________________ ______。承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
第28條、工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單(見附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
第29條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設(shè)備的,應向發(fā)包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第30條、在正常使用條件下,本工程保修期為36個月,保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表4:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為60個月。
第31條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標準,不應出現(xiàn)嚴重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴重質(zhì)量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的工程的造價150%。嚴重工程質(zhì)量問題是指在正常使用調(diào)價下: q 防水工程出現(xiàn)2處以上滲漏; q 煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外); q 墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)10cm2以上的涂料表層脫落; q 吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外); q 墻磚超過2處(塊)以上松動、脫落; q 地磚、地板工程出現(xiàn)2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質(zhì)量問題除外); q 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
第十一部分 工程款支付方式
第32條、雙方約定按以下方式支付工程款:(1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:支付次數(shù) 工程進度 支付金額 備 注第一次 工人進場后第1周內(nèi) 20xx.00 第二次 工人進場后第4周內(nèi) 3000.00 第三次 工程竣工交付使用當日 4000.00 第四次 交付使用后第6個月內(nèi) 3000.00 條件:無質(zhì)量問題工程進度定義: q 基礎(chǔ)工程基本完成,木、瓦工基本到位,并正常開展工作; q 水電鋪設(shè)完備、吊頂基本完成、門套、櫥柜基本過半; q 工程全部完工,并交付使用。 (2)其他支付方式:經(jīng)由發(fā)包人與承包人協(xié)商,可通過債權(quán)、債務轉(zhuǎn)讓抵扣。
第33條、工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料
后15日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字。第34條、工程款全部結(jié)清后,承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票(視實際情況而定)。
第十二部分 違約責任
第35條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律
、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第36條、未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
第37條、未辦理驗收手續(xù)、承包人提前使用工程材料的,發(fā)包人有權(quán)要求暫停工程、補辦驗收手續(xù)。由此造成的工期延誤、工程返工等責任,由承包人承擔。
第38條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
第39條、由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
第40條、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金200元或工程價款的1%(兩數(shù)取高)。
第十三部分 合同爭議的解決方式
第41條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。第十四部分 幾項具體規(guī)定。
第42條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現(xiàn)場,并負責將垃圾運到指定的地點,發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫)______________元(此費用 包括/不包括 在工程價款內(nèi))。
第43條、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙_______把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供新鎖_______把,由承包人當場負責安裝交付使用。
第44條、施工期間,承包人應嚴格管理施工現(xiàn)場,妥善保護原有的住宅結(jié)構(gòu)與設(shè)備。未經(jīng)施工文件和本合同確認,不得對原有的建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備進行拆除、改動,由此造成的一切后果,由承包人負責,并不受工程保修期的限制。
第45條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第46條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動。未經(jīng)發(fā)包人許可,承包人不得在施工現(xiàn)場留宿。第十五部分 其他約定事項:
第47條 承包人不從發(fā)包人利益出發(fā),惡意浪費、偷竊、偷換發(fā)包人提供的相關(guān)材料等行為發(fā)生時,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),發(fā)包人有權(quán)要求承包人按照實際損失量的300%給予賠償。結(jié)算工程量即實際耗材數(shù)量應該在上海市規(guī)定的定額數(shù)的正負5%以內(nèi),超出部分同樣適用本條款。
第十六部分 附則
第48條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,以最后一位簽字為準,合同履行完畢后終止。
第49條、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
第51條、本合同一式2份,雙方各執(zhí)1份。
第51條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附件1:上海市住宅裝飾裝修驗收標準
附表2:家庭居室裝飾裝修工程人工費報價單
附表3:家庭居室裝飾裝修工程驗收單
附表4:家庭居室裝飾裝修工程保修
裝飾合同 篇2
來源:大象填海:日期:20xx-12-05
答辯狀
答辯人:孫**,女,1953年2月7日出生,住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下:
一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務,違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務合同的行為:
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規(guī)定:“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為,物業(yè)管理企業(yè)應當制止,并及時向有關(guān)行政管理部門報告!鄙蜿栯姌I(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定:“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為,進行教育制止,提請有關(guān)部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為,根據(jù)情節(jié)輕重,采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此,原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據(jù)規(guī)劃審批,答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房,五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層,但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構(gòu)造,使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是,模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的.原告造成了巨大的影響,嚴重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定,原告應當制止模特公司的違法行為。但是,在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下,原告敷衍塞責,拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今,模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。
2、不履行安全保衛(wèi)義務。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定:“乙方須按下列約定,實現(xiàn)目標管理。實行保安制度,每天巡查15次,固定設(shè)崗兩個,保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時運行!钡,原告從沒有按照合同約定運轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備,給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設(shè)施的義務。
沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設(shè)施的義務。但是,原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現(xiàn)故障后,原告不維修。過去居民都是刷卡進門,讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后,原告不修復,致使防盜門形同虛設(shè)。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后,原告沒有維修過,至今仍然在那里空敞著,給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設(shè)施,甚至破壞消防設(shè)施。
依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》,原告應當保障消防設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項法定義務,甚至破壞消防設(shè)施,使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈,不履行物業(yè)服務義務。
根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定,原告提供物業(yè)服務的期限應當截至到20xx年7月。但是,原告在20xx年7、8月份,未經(jīng)通知并取得同意,擅自撤離電業(yè)園大廈,給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權(quán),在原告糾正錯誤履約行為前,有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務費用。
因原告不能適當履行物業(yè)服務義務,給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定,在原告正確履行物業(yè)服務義務之前,答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務費用。
因此,請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區(qū)人民法院
答辯人:
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇3
發(fā)包方(簡稱甲方):_________
承包方(簡稱乙方):_________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費者合法權(quán)益條例》,中華人民共和國建設(shè)部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。
2.裝飾施工地點:_________區(qū)(縣)_________路_________弄(村)_________號_________樓_________室。
3.住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:_________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥_________元,大寫(人民幣):_________其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金(3.41%):_________,其他費用:_________。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自_________年_________月_________日開工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
二、關(guān)于材料供應的約定:
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設(shè)備,應為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供應的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定:
1.本工程執(zhí)行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
2.本工程由_________方設(shè)計施工方案。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的.,甲方應予賠償。
6.工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。
四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1.工程款付款方式:
┌─────────────┬─────┬──────┬─────────┐
│ 付 款 時 間 │付款百分比│ 金額 │ 對預算設(shè)計認可 │
├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│簽訂合同之日 │ │元 │ │
├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│合同簽訂后開工前二至五天 │ │元 │ │
├─────────────┴─────┴──────┴─────────┤
│施工過程中 │
├─────────────┬─────┬──────┬─────────┤
│工期進度過半 │ │元 │ │
├─────────────┼─────┼──────┼─────────┤
│竣工驗收當天 │ │元 │ │
├─────────────┴─────┴──────┴─────────┤
│增加工程項目│
├─────────────┬─────┬──────┬─────────┤
│簽訂項目變更表│ │元 │ │
└─────────────┴─────┴──────┴─────────┘
2.工程結(jié)算:詳見附件六《工程結(jié)算單》。
3.工程保修期一年。須工程款全部結(jié)清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應出具收據(jù),施工結(jié)束須開具發(fā)票。
六、其它事項
1.甲方工作:
。1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
。2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
。3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔承擔有關(guān)費用。
2.乙方工作:
。1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
。2)指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
。3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。
七、違約責任:
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解,也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投訴。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向_________市仲裁委員會申請仲裁_________人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
_________。
十一、本合同一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):_________乙方(蓋章):_________
住址:_________法定代表人(簽字):_________
電話:_________住址:_________
郵編:_________電話:_________
郵編:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
附件
一、《裝飾施工內(nèi)容表》(略)
二、《甲方提供材料、設(shè)備表》》(略)
三、《主材料報價單》》(略)
四、《工程質(zhì)量驗收單》》(略)
五、《工程項目變更單》》(略)
六、《工程結(jié)算單》》(略)
七、《工程保修單》》(略)
l
裝飾合同 篇4
甲:身份證號:
乙:身份證號:
現(xiàn)有甲、乙合股(合伙)開辦一家裝修設(shè)計公司,全名為視界設(shè)計裝飾有限公司,全面實施雙方共同投資、共同合作經(jīng)營的決策,成立股份制公司。經(jīng)雙峰合伙人平等協(xié)商,本著互利合作的原則,簽訂本協(xié)議,以供守信。
一、出資的數(shù)額:
甲出資、占公司股份、出資的形式、出資的時間
乙出資、占公司股份、出資的形式、出資的時間
二、股權(quán)份額及股利分配:
經(jīng)雙方約定,甲占有公司股份%;乙占有公司股份%;甲乙雙方以上述占有股份公司的股權(quán)份額比例享有分配公司股利,雙方實際投入股本金數(shù)額及比例不作為分配股利的依據(jù)。股份公司若產(chǎn)生利潤后,甲乙雙方可分得的利潤,其余部分留公司作為資本填充。如將股利投入公司作為運作資金,以嘉達資金來源,擴充市場份額,必須經(jīng)雙方同意,并由甲乙雙方同時進行。
三、在合作期內(nèi)的事項約定
1、合伙期限:
合伙期限為年,自年月日起,至年月日止。如公司正常經(jīng)營,雙方五一退了,則合同期自動延續(xù)。
2、入伙、退伙,出資的轉(zhuǎn)讓
A、入伙:需承認本合同;需經(jīng)甲乙雙方同意;執(zhí)行合同規(guī)定的權(quán)利義務。
B、退伙:公司正常經(jīng)營不允許退伙;如執(zhí)意退伙,退伙后以退伙時的財產(chǎn)狀
況進行結(jié)算,不論何種方式出資,均以現(xiàn)金結(jié)算;按退伙人的投資股分60%退出。非經(jīng)雙方同意,如一方不愿繼續(xù)合伙,而踢出一方時,則被踢出的一方,被迫退出時,則按公司當時財產(chǎn)狀況進行結(jié)算的60%進行賠償。未經(jīng)合同人同意而自行退伙給合伙造成損失的',應進行賠償。
3、出資的轉(zhuǎn)讓:允許合伙人轉(zhuǎn)讓自己的出資。轉(zhuǎn)讓時合伙人有優(yōu)先受讓權(quán),如轉(zhuǎn)讓合伙人以外的第三人,第三人按入伙對待,否則以退伙對待轉(zhuǎn)讓人
4、終止及終止后的事項
合伙因以下事由之一得終止:①合伙期屆滿;②全合伙人同意終止合伙關(guān)系;③合伙事業(yè)完成或不能完成;④合伙事業(yè)違反法律被撤銷;⑤法院根據(jù)有關(guān)當事人請求判決解散。
合伙終止后的事項:①即行推舉清算人,并邀請中間人(或公證員)參與清算;②清算后如有盈余,則按收取債權(quán)、清償債務、返還出資、按比例分配剩余財產(chǎn)的順序進行。固定資產(chǎn)和不可分物,可作價賣給合伙人或第三人,其價款參與分配;③清算后如有虧損,不論合伙人出資多少,先以合伙共同財產(chǎn)償還,合伙財產(chǎn)不足清償?shù)牟糠,由法人代表出資承擔。
5、糾紛的解決
人之間如發(fā)生糾紛,應共同協(xié)商,本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成,可以訴諸法院。
四、在成立股東后,全權(quán)委托________作為公司企業(yè)法人。
五、公司今后如需增資,則甲乙雙方共同出資,各占總投資額的50%。
六、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方共同協(xié)商,本協(xié)議一式2份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字并經(jīng)公司蓋章確認后生效。
甲(簽字):時間:
乙(簽字):時間:
裝飾合同 篇5
編號:
北京市裝修施工工程合同
甲 方: 乙 方: 工程名稱: 工程地點: 承包范圍: 承包方式: 工程總造價(金額大寫):
。 元
北京市裝修工程施工合同條款
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)。經(jīng)雙方協(xié)商就 工程的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、施工內(nèi)容:
3、工程期限: 年 月 日開工, 年 月 日竣工。
4、承包方式:一切材料乙方自備。
第二條:工程做法及合同價款
注1:按實際完成工程量依據(jù)合同單價進行結(jié)算。
注2:以上單價為綜合單價,包括人工費、材料費、管理費、意外傷害保險費、利潤、稅金。
注3:工程竣工后,由甲乙雙方測量核實所發(fā)生的工程量并提供結(jié)算清單。 注4:本工程保修期為三年。
第三條:付款方式
1、簽合同人員進場甲方付乙方30%的工程款。
2、工程驗收合格后,付清余款。
第四條:工程質(zhì)量標準及保修
1、嚴格按照《安裝分項工程施工工藝規(guī)程》及國家現(xiàn)行規(guī)范施工及驗收。
2、進場先進行原材試驗合格后,方可進行安裝施工。
3、整體工程完工,乙方自檢合格后報驗,并以書面形式通知甲方,驗收合格后, 雙方辦理移交手續(xù);驗收不合格,乙方必須在限定時間修改后重新報驗。驗 收結(jié)論以甲方出具的《竣工驗收通用表》為準。
4、乙方所施工的項目,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定實施保修,竣工驗收合格后簽訂保修 合同,按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五條:甲方工作
1、由 全面負責本項目的施工監(jiān)督工作。
2、工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進行審核。
3、甲方街道報驗通知時,及時驗收。
第六條:乙方的責任和義務
1、由 組織過硬的施工隊伍,保證所有施工人員持證上崗并能按操作規(guī) 程、規(guī)范及有關(guān)工藝要求進行施工。全面負責工程的.施工質(zhì)量、工期、成本、 安全生產(chǎn)和文明施工。
安全生產(chǎn)條款:
一、認真遵守安全規(guī)程制度和有關(guān)安全生產(chǎn)指示,根據(jù)本組人員的技術(shù)、體力
思想等情況,合理安排工作,做好安全交代,對本組人員在生產(chǎn)中的安全 健康負責。
1、督促本組人員嚴格遵守各項安全炒作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度,
2、組織搞好安全活動日,開好班前安全會。
3、對新調(diào)入工人做好現(xiàn)場安全教育。
4、經(jīng)常檢查所管人員及現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決或及時上報。
5、發(fā)生工傷事故要詳細記錄及時上報,并組織全組人員認真分析,提出防危措 施,發(fā)生重大傷亡事故要保護現(xiàn)場,并立即上報。
二、工地安全員職責
1、堅持“安全第一,預防為主”的方針,對本工地人員和新上崗的職工進行安 全生產(chǎn)和文明施工的經(jīng);逃。
2、督促本工地人員嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
3、負責督促和檢查個人防護用品的發(fā)放和在生產(chǎn)過程中使用情況。
4、協(xié)助工地負責人對本工地設(shè)施、設(shè)備進行安全檢查。
5、及時發(fā)現(xiàn)事故隱患,與工地負責人一道采取有效措施,防止事故發(fā)生。
6、協(xié)助工地負責人組織安全活動,制訂或修訂安全制度。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同訂立時間: 年月日(即日起生效)
甲方:(章) 乙方: (章)
法定代表人簽字: 法定代表人簽字:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行: 賬號: 賬號:
裝飾合同 篇6
發(fā)包方(以下簡稱甲方):________________________
委托代理人(姓名):__________民族:___________
住所:__________身份證號:___________________
聯(lián)系電話:__________手機號:_________________
承包方(以下簡稱乙方):________________________
營業(yè)執(zhí)照號:_________________________________
住所:_______________________________________
法定代表人:__________聯(lián)系電話:____________
委托代理人:__________聯(lián)系電話:____________
建筑資質(zhì)等級證書號:_________________________
本工程設(shè)計人:__________聯(lián)系電話:__________
施工隊負責人:__________聯(lián)系電話:__________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1工程地點:____________________
1.2工程裝飾裝修面積:_____________
1.3工程戶型:_____________________
1.4工程內(nèi)容及做法(見報價單和圖紙);
1.5工程承包,采取下列第種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
1.6工程期限日(以實際工作日計算);
開工日期____________________;竣工日期____________________。
1.7工程款和報價單
(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)金額大寫:____________________
(2)報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù),根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報價單應當與材料質(zhì)量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。
第二條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方應當與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書
3.1施工圖紙采取下列第____種方式提供:
(1)甲方自行設(shè)計的,需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設(shè)計的,乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
3.2雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-XX)的要求。
3.3雙方應當對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復制或轉(zhuǎn)讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條甲方工作
4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4.3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關(guān)費用。
4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
4.5負責協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。
4.6不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
4.7凡必須涉及4.6款所列內(nèi)容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設(shè)計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設(shè)計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準。
4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的',甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4.9參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條乙方工作
5.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容。
5.2嚴格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定:
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面荷載,不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?/p>
(4)負責工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護。
(5)保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
5.3通過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
5.4甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條工程變更
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
第七條材料供應
7.1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設(shè)備明細表》所約定的供料方式和內(nèi)容進行提供。
(1)應當由甲方提供的材料、設(shè)備,甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續(xù)。
(2)應當由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備質(zhì)量、環(huán)保標準共同驗收,由甲方確認備案。
(3)雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》,并具有由有關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)出具的檢測合格報告。
(4)如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
(5)甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責任均由乙方承擔。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應當順延:
(1)工程量變化或設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
8.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
8.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
第九條質(zhì)量標準
9.1裝修室內(nèi)環(huán)境污染控制方面,應當嚴格按照《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-XX)的標準執(zhí)行。
9.2本工程施工質(zhì)量按下列第項標準執(zhí)行:
(1)《北京市家庭居室裝飾工程質(zhì)量驗收標準》(dbj/to1-43-XX);
(2)《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》(dbj/t01-27-XX)。
9.3在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時,應當申請由相關(guān)行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構(gòu)予以認證;認證過程支出的相關(guān)費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
第十條工程驗收
10.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
10.2工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
10.4雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
10.5竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
第十一條工程款支付方式
11.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù)支付時間工程款支付比率應支付金額
第一次開工三日前___%
第二次工程進度過半___%
第三次竣工驗收合格___%
11.2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
11.3工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結(jié)算單進行審核。自提交之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
11.4工程款全部結(jié)清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結(jié)算憑證。
第十二條違約責任
12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
12.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
12.4由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額___‰的違約金。
12.5由于乙方責任導致工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。
(2)對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12.4的標準支付違約金。
(3)室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有責任的,乙方可相應減少返還比例。
第十三條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時,向人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十四條附則
14.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應當由乙方承擔的責任的,仍應以本合同為準。
14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。
14.5乙方撤離市場的,由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后,有權(quán)向乙方追償。
14.6本合同履行完畢后自動終止。
第十五條其他約定事項
甲方(簽字):__________乙方(蓋章):__________
法定代表人:__________委托代理人:_________
市場主辦單位(蓋章):____________________
法定代表人:__________委托代理人:_________
聯(lián)系電話:__________ 簽訂時間:__________
裝飾合同 篇7
合同編號:
委托方: (以下簡稱甲方)
設(shè)計方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《工程勘察設(shè)計收費標準》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本公司所具有技術(shù)水準及本工程具體情況,本著精益求精、精誠合作的原則,甲乙雙方就該工程室內(nèi)裝飾設(shè)計事宜達成如下協(xié)議:
一、 工程概況:
1. 工程地點:
2. 建筑面積:
3. 使用性質(zhì):
4. 房屋結(jié)構(gòu):
二、 設(shè)計程序:
1.甲乙雙方經(jīng)協(xié)商設(shè)計費按套內(nèi)建筑面積 M2× 元/M2計取。閣樓設(shè)計費按套內(nèi)建筑面積(如要求特別創(chuàng)意的按套內(nèi)建筑面積計算,非特別創(chuàng)意的按一半的套內(nèi)建筑面積計算。)M2× 元/ M2計取,設(shè)計費總計 元。
2.設(shè)計協(xié)議簽訂后,即由甲方付與乙方方案設(shè)計定金為總設(shè)計費的 %,即 元。
3.乙方在收到甲方提供的有關(guān)圖紙,對工程進行實地勘測后在 天內(nèi),提出設(shè)計構(gòu)想,形成設(shè)計方案平面圖,創(chuàng)意透視草圖,由甲方審閱。
4.在甲方確認平面方案圖并支付施工圖設(shè)計費即總設(shè)計費的 % 元后,乙方在 天內(nèi)完成施工圖設(shè)計,包括平面布置圖,天花平面圖,效果圖(共公區(qū)域效果圖一張),立、剖面圖等。
5.施工圖由甲方負責確認,確認后甲方在索取圖紙時,須支付尾款,即設(shè)計費的 % 元。
6.甲方如需乙方提供2個區(qū)域以上的效果圖應事先說明,并應于方案設(shè)計前付清效果圖成本費(效果圖 元/張)。現(xiàn)甲方要求繪制 部位效果圖 張,總計 元。
7.施工圖由甲方簽字確認后,并由乙方蓋好公司公章后,施工圖才算正式有效。否則應為無效,乙方不對所有施工圖負責。
8.其它約定:
三、 雙方責任:
一甲方責任:
1. 甲方保證提交的資料真實有效,若提交的資料錯誤或變更,引起設(shè)計修改,須另付修改費。
2. 在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,甲方應書面通知乙方,乙方未開始設(shè)計工作的,不退還甲方已付的定金;已開始設(shè)計的,甲方應根據(jù)乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。
3. 事先經(jīng)甲乙雙方確認的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相應增加設(shè)計費。
4. 對未經(jīng)甲方確認的,或未付清設(shè)計費的圖紙均不能外帶。
5. 施工中,甲方要求更改設(shè)計圖紙必須經(jīng)乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結(jié)構(gòu)或裝修內(nèi)部結(jié)構(gòu),乙方不同意修改,而甲方執(zhí)意要改的,其一切后果均由甲方自負。
6. 甲方有責任保護乙方的設(shè)計版權(quán),未經(jīng)乙方同意,甲方對乙方交付的'設(shè)計文件不得向第三方轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,乙方有權(quán)按設(shè)計費雙倍收取違約金。
7. 負責承擔要求設(shè)計師外出考察或選料時所需的出差費用。
8. 凡甲方在設(shè)計圖紙上簽字或付清全部設(shè)計費后三天內(nèi)未提出異議者均作為甲方對設(shè)計圖紙的簽收和確認。
二乙方責任:
1. 乙方按本合同約定向甲方交付設(shè)計文件。
2. 乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的錯誤負責修改。由于乙方設(shè)計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設(shè)計費。
3. 合同生效后,乙方要求終止或解除合同,乙方應雙倍返還設(shè)計定金。
4. 乙方負責向甲方施工時解釋圖紙和協(xié)助解決技術(shù)上的疑難問題。
四、 其它:
1. 本合同中所稱室內(nèi)裝修設(shè)計系解決功能,藝術(shù)性的“形”的設(shè)計,而不含原有建筑構(gòu)造的安全鑒定,及其構(gòu)造變更后的加固和技術(shù)措施。若業(yè)主需要應另行委托設(shè)計。
2. 凡本設(shè)計在實施前甲方或施工企業(yè)均應按規(guī)定辦理有關(guān)審批手續(xù),并應遵循相關(guān)規(guī)范與要求。若有差異均應以規(guī)范或?qū)徟Y(jié)論為準,否則乙方不承擔責任。甲方或施工企業(yè)在實施前均應與設(shè)計師進行圖紙交底,凡未會審交底而進入施工所產(chǎn)生的一切問題均與乙方無關(guān)。
3. 如本設(shè)計項目非本公司施工的,由于甲方所請施工公司或施工隊不理解圖紙而需乙方多次到施工現(xiàn)場的,市區(qū)內(nèi)甲方應支付乙方 元/次的外出費,市區(qū)外甲方應支付乙方 元/次的外出費,甲方承擔交通費及旅差費。
4. 對甲方提出的有違反設(shè)計規(guī)范的建意及要求,乙方有權(quán)不予采納,如甲方要求乙方強制采納設(shè)計的,乙方不承擔由此引起的一切后果。
5. 本合同在履行過程中發(fā)生糾紛,委托方與設(shè)計方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可訴請舟山市定海區(qū)人民法院解決。
6. 本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
7. 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議履行完后自行終止。
甲方名稱(簽字蓋章): 乙方名稱(蓋章):
甲方代表: 法定人:
電話: 代表人:
現(xiàn)地址:
郵編: 簽訂日期:
汕頭市室內(nèi)裝飾設(shè)計合同(草案)
委托方(甲方):______________________________
設(shè)計方(乙方):______________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方委托乙方進行室內(nèi)裝飾工程設(shè)計。為保證工作順利進行,雙方特簽訂本合同供共同遵守執(zhí)行。
第一條 工程概況
一、工程地點:_________________________________________________________
二、設(shè)計內(nèi)容:_________________________________________________________
三、設(shè)計面積:_________________________________________________________
四、設(shè)計規(guī)格
文件名稱
張數(shù)
內(nèi)容要求
提交時間
第二條 價格、計價和支付方式、時間
一、本工程設(shè)計費為人民幣(大寫)_____________________元。
二、本工程設(shè)計費按:每平方米設(shè)計費___________________元。
建筑面積平方米×元/平方米=__________________________元。
三、付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方3天內(nèi)應付首期款合同總額_________%,計_________元。
2.乙方提交設(shè)計方案,甲方3天內(nèi)應付款合同總額_________%,計_________元。
3.設(shè)計圖紙完成提交后,甲方3天內(nèi)付清設(shè)計余款合同總額_________%,計_________元。
4.如有增加設(shè)計項目,設(shè)計費另計。
第三條 違約責任
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,任何一方需變更合同內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新補訂協(xié)議。
2.甲方變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提供資料作較大修改以致造成乙方設(shè)計需返工時,雙方須另行協(xié)商,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
3.甲方應按本合同第二條規(guī)定的金額和時間向乙方支付費用,甲方如果逾期付費超過10天以上,乙方有權(quán)暫停履行下階段工作并通知甲方,直至終止合同。
合同終止后乙方收取的設(shè)計費不予返還甲方。
4.合同生效后,在合同履行期間,乙方逾期完成委托任務,應向甲方支付違約金合同總額的_________%。
5.甲方擅自解除合同,乙方收取的設(shè)計費不予返還甲方。乙方擅自解除合同,乙方應付還甲方雙倍設(shè)計費。
第四條 爭議解議
1.合同履行期間如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商友好解決。
2.協(xié)商不成,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第五條 未經(jīng)乙方同意,甲方不得將乙方提供的設(shè)計圖紙,方案文件向第三方復制或轉(zhuǎn)讓。如發(fā)生以上侵權(quán)行為,乙方有權(quán)索賠
第六條 合同生效
1.本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等法律效力。
3.本合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾合同 篇8
委托方(甲方):
承接方(乙方):蒼南縣綠園裝飾設(shè)計有限公司
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:_________________________________________________________________________
2.居室規(guī)格:房型_______層(式),計______________平方米
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《工程預算書》和施工圖。
4.委托方式:_________________________________________________________________________
5.工程開工日期:_______年_______月_______日
6.工程竣工日期:_______年_______月_______日
工程總天數(shù):______________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)____________________________元,詳見本合同附件《工程預算書》。
第三條:質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。詳見本合附件《工程預算書》。
2.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
3.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量所帶來的工程質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件《工程預算書》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的實際價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備須經(jīng)甲方認可后方能使用。
3.甲方負責采購供應的材料、設(shè)備,詳見本合同附件《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付50%工程裝修款,合計人民幣___________元。當工期進度過半(_____年_____月_____日),合計人民幣_______________元。待甲方對工程竣工驗收合格后一次性付清工程價款,乙方開收據(jù)費證明,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡。甲方在應付款日期內(nèi)如不付款,乙方有權(quán)停止施工。造成的一切損失均由甲方負責:驗收合格后未結(jié)清工程尾款時,乙方有權(quán)不交付所裝潢的工程。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,在乙方開具施工變更之前應當場結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的'1%支付給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_______元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質(zhì)量驗收,《質(zhì)量驗收表》除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:義務
1.甲方
、俦仨毺峁┙(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
、诙窝b飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,甲方均需向乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
③如確實需要拆、改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方
①指派(姓名)______________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
、谪撠熓┕がF(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
③嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
④在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任(除自然災害和不可預料的事故外),保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起。為24個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十一條:合同生效
1.本合同和合同附件經(jīng)雙方蓋章生效,具有法律效力。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲 方: 乙 方:蒼南縣綠園裝飾設(shè)計有限公司(簽章)
電 話: 電 話:0577-26889966
住所地址: 企業(yè)地址:蒼南縣龍港大廈b幢5號門511室
工作單位: 法人代表:
簽約日期: 簽約日期:
【裝飾合同】相關(guān)文章:
裝飾的合同02-10
裝飾裝修合同05-02
裝飾合同模板04-28
2022裝飾合同12-03
裝飾裝修合同11-21
裝飾承攬合同10-23
裝飾設(shè)計合同11-08
建筑裝飾合同11-11
裝飾維修合同04-17
裝飾工程合同12-15