委托承攬合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，很多場合都離不了合同，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編精心整理的委托承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
委托承攬合同1
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規(guī)格：________________________
單位：________________________
數(shù)量：________________________
備注：________________________
第二條加工成品質量要求
如果需要加工定制物品并需要封存樣品的話，雙方應當在當面封簽，并將其妥善保存，作為驗收時的依據(jù)。
編號
名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
________________________________________________________________________
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗。
承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作人應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。
承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。
承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
_____________________________________________________________________
(1.當承攬人在履行工作時發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求存在不合理之處時，應及時向定作人反饋并提出修改建議。定作人應在規(guī)定時間內回復，給予具體修改意見。
承攬人在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。
2.承攬人在承接工作時，必須遵守定作人的保密要求，嚴格保守技術資料的機密性。未經(jīng)定作人授權，承攬人不得留存技術資料的復制品或將其泄露給第三方。
3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
___________________________________________________________________
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
________________________________________________________________________
(1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作人應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。
驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
在保證期限內，如果產(chǎn)品出現(xiàn)問題，除非是由于定制人使用或保管不當?shù)仍蛟斐少|量問題，否則承攬方有責任修復或退換產(chǎn)品。
3.當事人雙方對承攬的'定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
(1.交(提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交(提定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知。
第八條包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條其他
________________________________________________________________________
(如：1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。
承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。
定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還，等等。
第十二條承攬人的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、如果定制物品的包裝不符合合同規(guī)定，需要進行返修或重新包裝，責任方應該承擔相應的費用。責任方需要負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
若定作人因包裝物不合格而要求賠償損失，承攬人應當支付定作人低于合格包裝物價值的部分賠償。此時，定作人不需要返還或重新包裝。
因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、在定制物品交付過程中，若出現(xiàn)延遲交付、返修、更換、補交等情況，應向定制人支付違約金。若合同中未規(guī)定具體數(shù)額，則應參考中國人民銀行相關延期付款規(guī)定，按照逾期交付部分的價款總額計算并支付違約金。
以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度違約金。
六、如果定制的產(chǎn)品不能按照合同規(guī)定在約定地點交付，暫時由定制人代為保管時，定制人有權要求賠償其實際支付的保管、維護費用。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度的違約金;不屬承攬人提供材料的。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人，承擔因此
而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份，交________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關各留存一份。
定作人：(蓋章________________
代表人：(蓋章________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：(蓋章________________
代表人：(蓋章________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
委托承攬合同2
委托方(甲方：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會信用代碼：
承接方(乙方：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
傳真：
統(tǒng)一社會信用代碼：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就系統(tǒng)設備工程委托承攬事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵守。
1、合同內容
本合同所指的項目是：。(系統(tǒng)配件參考<附件一：物料清單>
2、合同金額
2.1合同總金額為人民幣__元，大寫：。
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1付款
合同簽訂后__天內，由甲方向乙方支付合同總金額的%，即人民幣 __元，大寫：。
3.2設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的__ %，即人民幣__元，大寫：。
3.3工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起__天內，甲方向乙方支付合同總價的'__%，即人民幣 __元，大寫：。
3.4最終驗收付款
甲方代表正式驗收后，乙方需在5個工作日內收到合同總價的%。合同總價為人民幣__元，大寫為：。
3.5其它事項
____________________________________________________________________________。
4、合同雙方責任
4.1甲方責任
4.1.1按本合同第3條規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4協(xié)調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起 __個工作日內安排驗收。
4.2乙方責任
4.2.1按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時
5、安裝及調試
5.1安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、甲乙雙方在履行合同過程中有違約行為的，應當賠償因此給對方造成的損失。
7、雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應當及時協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決，則可以向當?shù)赜袡鄼C構申請調解；如調解仍不能解決爭議，則可以提交給有管轄權的人民法院訴訟解決。
8、本合同為有效文件，甲方與乙方各持一份，自雙方簽署并蓋章之日起生效。如本合同未包含相關事項，甲、乙雙方將另行商議處理。
委托方(簽章：
受托方(簽章：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
開戶銀行：
賬號：
委托代理人：
開戶銀行：
賬號：
__年__月__日
__年__月__日
簽于：
簽于：
委托承攬合同3
委托方：（以下稱甲方）
承接方：（以下稱乙方）
一、合同內容
本合同項所指的項目是：（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）
二、合同金額
�。�1）合同總金額為人民幣：（rmb：）
�。�2）合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
三、付款方式
�。�1）付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。
�。�2）設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣（rmb）。
�。�3）工程結算付款
設備安裝完畢后，經(jīng)甲方人員驗收合格后的第二個工作日內，甲方應向乙方支付合同總價的____%（大寫：__________元整）。
（4）最終驗收付款
經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同工作完成后的10個工作日內，甲方向乙方支付合同總價的80%，即人民幣（rmb）。
�。�5）其它事項
四、合同雙方責任
�。�1）甲方責任
1、按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
2、提供好施工現(xiàn)場的'土建、水、電等條件。
3、安排好貨物在工地的倉儲設施。
4、協(xié)調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
5、工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
�。�2）乙方責任
1、按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
2、負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
3、確保所提供的設備材料與質量相符。
4、向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
五、安裝及調試
（1）安裝及調試責任，乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
（2）在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
六、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：_________________________乙方：_________________________
地址：_________________________地址：_________________________
電話：_________________________電話：_________________________
傳真：_________________________傳真：_________________________
簽約代表：______________________簽約代表：______________________
委托承攬合同4
委托方(甲方：
承攬方(乙方：
依照《民法典》、《廣告法》等有關法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂此合同，共同遵守。
第一條、制作承攬內容
1.1項目：
1.2項目內容：
1.3工期要求：
1.4其他要求：
第二條、制作費用
2.1乙方需按照甲方的標準來完成相關項目制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，才可以按照項目結算相應的費用。費用明細會在雙方確認要求后進行說明和商議。
第三條雙方約定的其他事項
3.1甲、乙雙方為委托方和承攬方之間的合作關系。在本合同期間內，甲方將不承擔任何有關乙方安全責任保險及福利的'義務。
3.2乙方在廣告相關制作、安裝時，必須規(guī)范操作，不得違章作業(yè);乙方需做好相關安全措施，以確保人身安全。
3.3在合同有效期內，乙方應自備各種工具、設備等。在廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設施方面，乙方必須按時進行安全檢查。乙方應自行承擔交通工具、設備和工具的維修與保養(yǎng)費用。若在項目執(zhí)行過程中乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務協(xié)作者發(fā)生傷亡事故，乙方應負責承擔相關費用，安全責任亦由乙方承擔，甲方不承擔任何連帶責任。
3.4本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章之日起生效。
甲方：________乙方：________
________年________月________日
【委托承攬合同】相關文章：
委托承攬合同03-24
委托加工承攬合同（經(jīng)典）04-29
委托加工承攬合同10-04
委托加工承攬合同01-29
委托承攬加工合同11-14
委托加工承攬合同09-17
委托承攬加工合同05-10
委托加工合同_承攬合同09-06
定做委托承攬加工合同05-26
（優(yōu)選）委托加工承攬合同07-09