- 相關(guān)推薦
輕型鋼架棚承攬加工合同
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強(qiáng)，合同起到的作用越來越大，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編收集整理的輕型鋼架棚承攬加工合同 ，歡迎大家分享。
輕型鋼架棚承攬加工合同 1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，達(dá)成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點(diǎn)：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。
3、工程造價165元/㎡，總造價448072.35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價30%，柱子立起再付40%，驗(yàn)收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險(xiǎn)，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險(xiǎn)金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費(fèi)由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
輕型鋼架棚承攬加工合同 2
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
電話原告造成的經(jīng)濟(jì)損失__________元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由
原、被告于__年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
電話：________________
訴訟請求
1、依法解除合同，被告返還原告價款__________元；
2、判令被告依法賠償給還價款，并賠償原告的`經(jīng)濟(jì)損失。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________
_____年_____月_____日
輕型鋼架棚承攬加工合同 3
甲方：________________
乙方：________________
依照《_____________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，達(dá)成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點(diǎn)：________工業(yè)園區(qū)，________塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：________________平方，附工程詳單，見-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價________________，總造價________________元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價________%，柱子立起再付________%，驗(yàn)收后再付________%，剩余________%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工，________天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入_____，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從_____金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費(fèi)由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：________________
乙方：________________
________年________月________日
【輕型鋼架棚承攬加工合同】相關(guān)文章：
鋼架加工合同范本02-28
承攬加工合同11-27
加工承攬合同10-01
承攬加工合同10-19
加工承攬合同10-31
承攬加工合同【精選】07-18
承攬加工合同10-15
承攬加工合同12-10
加工承攬合同02-22